建设工程设计合同范本通用 15 篇

建设工程设计合同范本 1

委托方（甲方）： 代表人： 设计人（乙方）： 设计证书等级： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方就 项目的设计、施工就行磋商，为明确双方职责，避 免合同履行中发生不必要的纠纷，结合本工程的具体情况，双方 特签订如下协议，共同履行。 一、项目概况 1、工程名称： 2、工程 3、承包范围： 4、承包方式： 风险提示：设计费

合同当事人在确定设计费时，应遵循以下原则：

首先，设计合同或相关文件中双方对设计费率予以确认的， 应尊重双方当事人的选择。工程设计收费标准及相关统一定额并 非强制性规范，而是发包人与设计人之间协商约；

其次，在不能证明设计合同或相关文件中双方就设计费率达 成一致的情况下，可以根据《工程设计收费标准》确定设计费， 避免因无约定或者约定不明的情况下造成不必要纠纷。

二、合同价款及支付方法

1、本工程的总工程款预计为元，其中设计收 费按照国家和工程所在地市场中较高的收费标准执行。经甲乙双 方商定设计收费为元/平方米，估算总设计费 元。

2、付款方式

风险提示：定金

定金兼有成约定金和解约定金的性质，如果当事人双方同意 对定金额度进行修改，该数额不能超过总设计费的 20%，超过 20% 的部分只能作为预付款，而不具有定金的效力。当事人不完全履 行合同时，可按比例适用定金罚则。

在发包人或设计人履行部分合同义务后要求解除合同的，应 当按照未履行部分所占约定内容的比例，适用定金罚则。只不过 在实践中，当事人往往没有注意到这一点，在仲裁或诉讼时也就 未提出相应的请求，造成自己的权利未得到全面保护，如果您对 这部分还有疑问，您也可以在签合同之前咨询专业的律师。

（1）合同签订之时，甲方应付总工程款的_%作为定 金。（结算时，定金折算为工程款）

（2）乙方到施工现场完成测量时，甲方应支付工程款的 _%作为进度款。

（3）乙方向甲方提交平面方案图时，甲方应支付工程款的 _%作为设计费。

（4）乙方向甲方提交平立面图及剖面图时，甲方应支付工 程款的_%作为设计费。

（5）乙方向甲方提交水电施工图时，甲方应支付工程款的 _%作为进度款。

（6）乙方提交效果图，经甲方确认后，甲方应支付工程款 的_%作为进度款。

（7）工程完工验收后，经甲方确认，甲方应支付工程款的 _%作为进度款。剩余工程款_%作为质量保证金，于 保修期满时甲方一次性无息支付给乙方。

三、图纸要求

1、乙方提交的设计图纸应该详细，且应标明材质、用料和 颜色。

2、乙方每期提交的图纸均应提供_份，甲方要求提交 更多份数时，乙方不得拒绝。

3、乙方提交图纸时不得要求必须使用某种品牌的产品。

4、甲乙双方约定，完成图纸的总工期为_天，从甲方 支付定金时开始计算，乙方完成每期图纸不得超过_天， 若乙方提交图纸后甲方不及时确认造成工期延误的，由甲方负 责；若乙方无故拖延工期的，甲方可相应扣除乙方的设计费。

5、若甲方确认图纸后认为需要做较大修改，则乙方应修改 至甲方满意，且不得加收设计费。

6、若甲方将图纸提交审批时，上级领导认为图纸不合格， 则甲方可要求乙方进行修改，乙方可要求甲方增加一定的设计 费。

四、甲方责任

1、甲方须如期向乙方提交设计所需的资料，并保证所提交 资料质量达到工程设计要求。

2、按约定的日期和数额支付乙方定金和工程款。

3、本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方设计人员配 合时，所需费用由甲方承担。

五、乙方责任

1、乙方应如期向甲方提交本合同规定的设计文件，并保证 设计文件的质量符合国家的有关规定、规范的要求，符合甲方的 建设使用要求。

2、负责本合同所列工程设计项目开工前的设计交底工作。 负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参 加工程竣工的验收。

风险提示：设计合理使用年限

设计合理使用年限的确定关于建设工程的设计合理使用年 限，主要指建筑主体结构的设计使用年限。建设工程的设计合理 使用年限分为四类：

第一、对于临时性建筑，其设计使用年限为 5 年；

第二、对于易于替换结构构件的建筑，其设计使用年限为 25 年；

第三、对于普通房屋和构筑物，其设计使用年限为 50 年；

第四，对于纪念性建筑和特别重要的建筑结构，其结构设计 使用年限为 100 年。

对于专业建筑工程，则应按照相应的专业技术规范要求确定 其设计合理使用年限。对于具体工程项目，其设计合理使用年限 则应根据工程项目的建筑等级、重要性来确定。在建设工程的设 计合理使用年限内，工程承包人应当对该工程的主体结构（包括 地基基础）进行保修。

对此如果仍存在疑问，建议制定合同的时候咨询专业律师， 或者交由律师帮您起草，避免定制的合同违反规定而无效。

3、乙方应保证该设计的使用年限应达到_年，若应设 计问题达不到要求的，乙方应承担相应责任。

风险提示：保密、知识产权

发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、 数据、计算软件和专利技术等的知识产权；不得要求设计人违反 国家有关标准进行设计；未经设计人同意，发包人对设计人交付 的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本 合同外的项目，如发生情况，发包人应负法律责任，并给设 计人以补偿；

另外，设计人也应当保护发包人的知识产权，不得向第三人 泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。

六、保密条款

本合同设计的所有文件均属保密资料，合同双方均应保证任 何文件、会议纪要、往来材料都不被泄露，不被再次进行其他商 业使用，若甲方须将乙方提交的图纸在该工程的相关项目上重复 使用，甲方须与乙方协商。

七、违约责任

风险提示：赔偿金的确定

由当事人协商确定赔偿金金额，实践中相当一部分合同回避 了关于赔偿金的约定，或空白、或划去、或直接删去关于赔偿金 的规定。

如果发包人和设计人在合同中事先约定了损害赔偿金的计 算方法，应当按约定支付赔偿金。赔偿金的计算方法为实际损失 的一定比例，值得注意的是，在约定的赔偿金不过分高于实际损 失时，法律应当首先尊重当事人双方的意思自治，承认双方约定 的正当性。

若当事人约定的赔偿金远远高于实际损失，基于公平原则， 法律应予以必要干涉。因此，当事人在约定赔偿金时，应充分考 虑设计文件错误给发包人造成的损失，慎重填写赔偿金金额。

1、由于乙方原因没有按合同规定的时间提交设计文件时， 从应提交日期的次日起计算，每延误一天，乙方向甲方赔偿经济 损失为该设计阶段设计费_%，作为违约金。

2、由于乙方设计错误给甲方造成严重经济损失时，乙方有 责任在设计上继续采取补救措施，并酌情赔偿甲方因此而实际发 生的部分经济损失，全部赔偿金额不超过该部分工程的全部设计 费。

3、甲方不履行合同时，乙方不返回定金，且按乙方实际完 成工作量另付设计费。乙方不履行合同时，应双倍返还甲方定金， 同时返还已收取定金外的全部设计费。

4、任何一方违反本合同的任意规定，给对方造成损失的， 责任方均应向守约方支付违约金，如无必要，合同继续履行。

八、合同效力条款

1、本合同经甲乙双方代表签字后生效，生效日期以甲乙双 方中最后一方签字的日期为准。

2、甲乙双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前 _天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见， 形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前，本合同继续 有效。

3、因甲方原因要求中途停止设计工作的，已付定金不予退 还。

4、本合同自双方义务全部履行完毕后终止，双方协议提前 终止的除外。

九、附则 1、本合同签订后工程不得转包。 2、本合同一式_份，甲、乙双方各执_份，交 工程所在地建筑主管部门备案_份。 3、本合同实行当事人自愿鉴证原则，可将合同文本提交所 在区的工商行政管理分局进行合同鉴证，以保护合同双方当事人 的合法权益。 4、本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商解决，双方协 商不成时，均可向合同签订地、合同履行地的人民法院起诉。 5、本合同未尽事宜由甲乙双方协商确定，协商一致所形成 得书面协议作为本合同附件执行。 甲方： 代表人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签订时间：_年_月_日

乙方： 负责人： 联系方式： 合同签订地： 合同履行地： 签订时间：_年_月_日

建设工程设计合同范本 2

建设单位(甲方)：_ 邮码电话 法定代表人：职务 设计单位(乙方)：_ 邮码电话 法定代表人：职务 为了明确责任，分工协作，共同完成建设项目的设计任务， 根据__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订 本合同，以便共同遵守。

第一条

甲方委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装 面积为__平方米，批准总投资为__万元，建设地点 在__。

第二条甲方的义务

1.甲方应在__年_月_日以前，向乙方提交业经 上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准 的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足 初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在 _年_月_日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计 文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有 关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设 计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的 工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上 的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地 的差旅费均由甲方负责。

5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方 同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义 务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

1.乙方必须在__年_月_日以前，向甲方交付初 步设计文件；在__年_月_日以前，向甲方交付技术 设计文件；在__年_月_日以前，向甲方交付施工图 设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文一式__ 份，施工图设计文件一式_分，甲方如另需增添文件份数和需 要模型，另行收费。

__年_月_日以前，乙方必须向甲方提交完毕所 有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。

(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设 计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方 应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日 期，作为本合同的附件，详见附件(2)。

2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准 文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、 定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文 件。

3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的 必要修改，乙方应负责承担。

4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进行 施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和 修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文 件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按 __元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计 算)。

2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设 计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订 合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方， 已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费， 同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计 费的 20%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向甲 方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设

计费；乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结 清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设 计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。

建设工程设计合同,

第六条奖励与违约责任

1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合 理建议而节省了工程投资，应从节约投资额中提取_%奖励乙 方。

2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无 法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延 外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日__元计算增 付设计费。

3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应 根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_ 天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在 设计费中扣除)。

5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任 务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设

计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计 费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

第七条其他约定

_

本合同自__年_月_日双方签字后生效，全部设 计任务完成后失效。本合如有未尽事宜，需经双方共同协商作出 补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内 容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成 时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，可 选择：(1)向仲裁机构申请仲裁，(2)直接向人民法院起诉。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式 _份，送_、_、_……等单位各留存一份。

建设单位(甲方)： 代表人：__ _年_月_日 设计单位(乙方)：

代表人：__ _年_月_日

建设工程设计合同范本 3

发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担丽影华庭(三期)F2-1 层商场装饰工 程设计，经双方协商一致，签订本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》 《建筑工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 说明：各阶设计文件成果内容详细如下： 一、概念性方案设计文件： 以平面功能布局草案、参考性图例与照片、局部手绘草图以 及概念性构思设计文案说明等组成的概念设计展示版 1 式 1 套， A0~A1 规格。主要反映平面功能的经营流通关系和总体设计风格 的取向。

二、正式方案设计文件： 1、各层各区域正式平面图 1 套; 2、各重点部位电脑透视效果图共 15 张，以表达设计意图清 楚为原则(具体视点位置由发包人另文指定); 3、主要材料选型配置的说明及设计方案总说明。 注：成果汇总装订成册，A3 规格，1 式 5 本，另提供经 装裱的 A1 规格效果图 1 套供展示用。 三、施工图设计文件： 1、室内装修施工蓝图(平、立、剖和节点大样) 1 式 8 套 2、材料表及材料样板表 1 式 8 套 3、主要装修材料实板 1 式 8 套 4、装修施工工艺规范与技术标准 1 式 8 套 5、施工图电子文件 1 式 1 套 第五条 本合同设计收费为 100000 元人民币。设计费支付 进度详情 说明： 1、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2、本合同履行后，定金抵作设计费。 3、每阶段设计人凭 有效发票收取设计费。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内 向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责， 发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交 上述资料及文件超过规定期限 10 天以内，设计人按合同第四条 规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限 10 天时，设计人 员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资 料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人员设计需返 工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确 有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计 费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资 料及文件时，如果设计能够做到，发包人应根据设计人提前投入 的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员， 提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资 料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人 对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复印或向第三人 转让或用本合同外的项目，如发生情况，发包人应负法律责 任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出 的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合 格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：与设计人承担的设计 范围、内容相关的国家技术标准与规范。

6.2.3 设计合理使用年限为年。

6.2.4 设计人按本合同和二条和第四条规定的内容、进度及 份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设 计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调 整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本所内项 目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关 设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人

仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务 费，收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄 露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生情 况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

6.2.7 设计人应负责装饰报建图的盖章(有政府相关部门认 可的设计资质)。

第七条 违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人终止或解除合同，设计人未开 始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工作的， 发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶 段设计费的一半支付超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支 付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违 约金。每逾支付一天，逾期超过 15 天时，设计人有权暂停 履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批 部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条 规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或 补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责

采取补救措施外，应免收直接受损失部份的设计费。损失严重的 根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金 由双方商定为实际损失的 1.2%。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设 计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收 设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双 倍返还定金。

第八条 其它

8.1 设计完成后，在合同的施工期内(装修施工开始后 240 天内)，设计人应派出项目设计师，按照平均每周 1~2 次的标准， 赴施工现场提供设计跟进服务。服务内容为：施工前的技术交底 与图纸会审，施工中的材料色样确认，设计效果的监控、施工图 的修正、完善与补充，参加每周工程例会，就施工中存在的问题 主动提出意见和解决方法，并以纪要形式通知有关各方，以及参 加竣工验收(服务与施工监理责任无关)，当验收完成后设计 人出具竣工图纸。如乙方未能及时履行上述责任而导致工期延误 或出现质量问题，甲方有权追究乙方责任。如发包人要求设计人 派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签 订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发 包人自费向有关出版部门购买。本合同和四条规定设计人交付的 设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设 计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设 计，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定 生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时， 所需要费用由发包人承包。

8.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、 对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承 担有关设计任务的设计参加。出国费用，除制装费外，其它费用 由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另 行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协 商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由 当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由广 州市仲裁委员会仲裁。双方人未在合同中约定仲裁机构，事后又 未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式两份，发包人壹份，设计人壹份。

8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生 效。

8.10 本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主 管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工 商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合 同即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及 双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分， 与本合同具有同等法律效力。

8.12 其它约定事项

设计人应列出本项目的各专业工种负责人和主要设计人名 单给发包方备案，确保本项目的设计班子的固定性。

发包人名称(盖章)： 设计人名称(盖章)： _

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)： _

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)： _

日 期：__年月日 日 期：__年月日

建设工程设计合同范本 4

建设公司单位：__甲方 设计公司单位：__乙方。 一、建设工程名称 作为甲方委托乙方承担工程的设计项目，建筑安 装面积为平方米，建设地点在 。 二、建设工程甲方义务 1、在工程开工前，作为甲方应组织施工单位，与乙方进行 设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2、在设计人员进入施工现场进行工作时，作为甲方应提供 必要的工作条件。 3、作为甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未 经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲 方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。 三、建设工程乙方义务

1、作为乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定 的建设工程设计深度要求进行设计，并在年__月__ 日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_份， 技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。

2、作为乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、 主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工 图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的 需要，并注明建设工程合理使用年限。

3、作为乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位 进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变 更，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、建设工程设计费

甲方将乙方提供的设计文件交由 3-5 家工程公司报价，若上 述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性 付给乙方设计费人民币元。

五、建设工程违约责任

1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关 于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误 _天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约 金（甲方可在设计费中扣除）。

3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计 任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错 误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

六、建设工程其它

本合同自_年月日双方签章后生效。本 合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协 定与本合同具有同等效力。

本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。

建设单位（甲方）（盖章）：_设计单位（乙方）（盖 章）：_

代表人（签字）：__代表人（签字）： __

年月日年 月日

签订地点：__签订地点： __

建设工程设计合同范本 5 建设工程设计合同范本 6

编号： 委托方：武汉众邦德龙科技发展有限公司 （以下简称甲方） 受托方：武汉市全森艺术设计工程有限公司 （以下简称乙 方） 双方经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》，双方本 着平等自愿的原则，甲方委托乙方就如下项目修改设计，就相关 事宜达成如下条款，以资共同遵守。 一、工程概况： 工程名称：江城学院水栖中心、北一门教学楼前广场景观工 程 工程江城学院新建教学楼南侧水栖中心、教学楼北侧门前广 场。 二、委托设计内容：

根据甲方确定的方案效果图，对原设计图纸进行修改设计。 乙方向甲方提供修改后的蓝图 8 套，DWG 电子版 1 套。

三、设计时限： 年 月 日接受委托设计，甲方在最终方案效果图上签字后， 方进行施工图设计，在 18 个工作日内完成全部设计内容。 四、价款、付款方式： 1、增加水栖中心面积按 3144m2 增加面积__7 元/m2 合同单 价=2、2 万元。 2、广场修改面积 4494 ㎡，按每平米 5 元计算，总价 2、25 万元整。 3、关于大门结构设计费 3 万元整（不包含浮雕艺术创作设 计、翻模在内）。 费用总计 7、45 万元整。 为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付： 第一阶段（施工图设计）：乙方按要求完成全部设计图纸， 图纸及电子版经甲方签收认可以 7 天内，甲方支付乙方总设计费 用的 70%。

第二阶段（跟踪服务）：乙方在甲方整个设计、施工过程中 需进行跟踪服务，解决施工过程中出现的问题，待景观施工完成 并验收 7 天内，甲方支付乙方余下的 30%设计费。

五、甲方责任： 1、甲方应按照双方商定的时间，对乙方设计工作内容进行 审核和确认，以便乙方对设计方案进行修正和实施。 2、甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用，以便促进乙 方工作正常开展，否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。 3、甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。 六、乙方责任： 1、乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密，不向 第三方提供涉及该项目的有关信息。 2、乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。 3、乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。 4、 乙方提供施工图 8 套，同时提供 DWG 格式电子版一套。 七、违约责任：

1、如甲方违约，未能在规定时间内提供乙方所需的有关基 础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的 修改意见，由此造成的时间延误由甲方承担。

2、如乙方违约，未能在规定的时间内完成工作内容，每延 误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金，按天累计计 算。

八、其他事宜： 其他未尽事宜，以补充协议形式确定，补充协议与本委托书 具备同等法律效力，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份， 签字盖章之日即为生效。 委托方：武汉众邦德龙科技发展有限公司 受托方：武汉市 全森艺术设计工程有限公司 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话： 年月日年月日

建设工程设计合同范本 7

工程名称：

工程地点:_ 合同编号： (由设计人编填) 设计证书等级：__ 发包人：__ 设计人：__ 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局 发包人： _ __ 设计人： _ __ 发包人委托设计人承担 _ 工程设计，工程地点为

__，经双方协商 一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订论据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条 设计依据 2.1 发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2 发包人提交的基础资料 2.3 设计人采用的主要技术标准是： _ __

_

_

第三条 合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存 在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 合同书 3.2 中标函(文件) 3.3 发包人要求及委托书 3.4 投标书 第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根 据行业特点填写)

_ _ _ __

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时 间

第七条 费用

7.1 双方商定，本合同的设计费为万元。 收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没 有规定的，由双方商定。

7.2 如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后， 按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调 整，则设计费也应做相应调整。

第八条 支付方式

8.1 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的 20%， 计万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计 费)。

8.2 设计人提交设计文件后三天内，发包 人支付设计费总额的 30%，计_万元;之后，发 包人应按设计人所完成的

施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的 50%， 计万元，施工图完成后，发包人结清设计费， 不留尾款。

8.3 双方委托银行代付代收有关费用。

第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内 向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负 责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计 人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上 述资料及文件超过规定期限 15 天时，设计人有权重新确定 提交设计文件的时间。

9.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资 料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时， 双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款 外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项 设计工作，发包人应支付相应设计费。

9.1.3 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计 人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开始设计工 作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，

按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全 部支付。

9.1.4 发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计 人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开 工时问，且交付文件的时间顺延。

9.1.5 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设 计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约 金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30 天时， 设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的 上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发 包人均应支付应付的设计费。

9.1.6 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件 时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人 应支付赶工费。

9.1.7 发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生 活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8 设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准 图由发包人负责解决。

9.1.9 承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费 (包括传真、电话、复印、办公等费用)。

9.2 设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进 行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付 设计文件(出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5 规定有关交付设计 文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 设计合理使用年限为年。

9.2.3 负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的 设计联络工作。

9.2.4 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补 充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责 采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度 向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的 %。

9.2.5 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误 一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.6 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应 双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计 审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补 充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工， 负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参

加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工 作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双 方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均 不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于 本合同项目外的项目。如发生情况，泄密方承担一切由此引 起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商 解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当 事人同意由仲裁委员会仲 裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁 书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与 解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生 产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订 货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、 对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承 担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他 费用由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务， 另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时 协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式__份，发 包人_份，设计人__份。

12.8 本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政 主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到工商行政管 理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同 的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协 议与本合同具有同等效力。

发包人名称： 设计人名称： (盖章) (盖章) 法定代表人：(签字) 法定代表人：(签字) 委托代理人：(签字) 委托代理人：(签字) 项目经理：(签字) 项目经理：(签字) 住 所： 住 所： 邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号： 建设行政主管部门备案： 鉴证意见： (盖章) (盖章) 备案号： 经办人： 备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日

建设工程设计合同范本 8

发包方： 公司（以下简称甲方）

承包方： _（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑 法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签 订本合同，以资共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称： __项目外环境景观及 __景观园林绿化工程 ;

2、工程地点：;

3、工程承包范围和内容：__园林景观、 __景观工程、__景观工程（含各出入 口）、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等（详 见施工图）。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责，如本 工程的施工由乙方承包，则乙方免费提供该项服务；如不由乙方 承包该工程的施工，则甲方支付该项服务费用__ 元予乙方。

4、承包方式：由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质 量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计 等。

第二条 工程期限

1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准， 竣工日期为_年_月_日。

2、如遇下列情况，经发包方现场监理工程师或工程代表签 证 后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

（1）发包方在合同规定开工日期前_天，不能移交承 包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电，影响承包方进 场施工者；

（2）明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品 等未能按双方认定的时间进场，或进场的材料、设备、成品或半 成品等向承包方交验时发现阶段缺陷，需要修配、改、代、换而 耽误施工进度者；

（3）在施工中因停水、停电连续影响_小时者；

（4）发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手 续而影响下一工序施工者；

（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价 差款而影响施工进度者；

（6）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然 原因发生的火灾、地震等）而影响工程进度者；

（7）发生重大设计变更。

第三条 工程合同 造价：

1、本工程合同预算造价为人民币元，即人民 币佰拾万仟佰拾 元整（含税）。

2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。

第四条 材料、设备供应、检验

1、进口特殊材料，由发包方组织供应到现场或指定地点。 如在规定交货地点之外交货，其发生的超运距运费和其他费用由 发包方负责；

2、成套设备和专用设备，由发包方负责招标、定货，供应 和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保 存，安装时交付承包方妥善保管，不得挪用，丢失或损坏；

3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。

4、已进场的物资，若发现有不合格者，供料一方必须迅速 将其运出场外。

5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验 时，可以重新检验，检验后如属合格产品，其检验费用由要求检 验的发包方承担；如属不合格产品，检验费用由承包方负担。

6、没有合格证书，且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合 格证的建筑材料、设备、构配件等，承包方不得用于本工程。

7、乙方已预定或已采购的材料，若甲方发生变更，造成的 损失由甲方承担。

第五条 工程质量和检查验收

1、本工程质量要求为优良；

2、承包方必须严格按施工图纸、说明文 件和国家颁发的有 关规范、规程进行施工，并接受发包方现场监理工程师或工程师 代表的监督检查；

3、发包方聘用的现场监理工程师为;

4、承包方应按工程进度，及时提供关于工程质量的技术资 料，如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方 同意并签证后，方可使用。

5、隐蔽工程由承包方自检后，填写《隐蔽工程验收单》通 知现场监理工程师或工程师代表检查验收，监理工程师或工程师 代表接到通知后 24 小时内应到现场检验，认可签证后，方可进 行下一工序施工。

6、工程竣工验收，应以施工图纸、图纸说明、技术交底纪 要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为 依据。

7、工程竣工后，承包方按规定整理提供完整的技术档案资 料，并发出竣工通知书，经双方协商确定验收时间，由发包方组 织有关单位进行竣工验收。验收合格后，双方签署交工验收证书， 并将工程移交给发包方管理。

8、已竣工未验收工程，在交工前由承包方负责保管。

9、工程交工验收后，园建工程保修期为 1 年，水电保修期 为 2 年，保修期间由施工质量造成的损坏，其费用由乙方承担， 绿化工程保养成活期 6 个月，保养水费由发包方承担。由施工造 成的工程质量问题，发包方应书面通知承包方并约定时间进行修 理。承包方应在七个工作日内修复。

第六条 施工设计变更

1、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施 工的有效依据，承包方不得擅自修改。

2、施工图的重大修改变更，必须经发包方、设计单位同意， 并于修改前天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发 包方签证后，承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补 充文件。

3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准 提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时，其增加费用（包 括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件 积压的实际损失）由责任方负责并调整合同造价。

4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提，提出 修改设计的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同 意后实施；

5、在工程施工中发生下列事实之一时，承包方必须立即以 书面通知发包方，要求确认；

（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致，设计文 件所标明的施工条件与实际不符；

（2）设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏，图 纸与说明书不符；

（3）设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料 不到的特殊困难等。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

法人代表（签字）： 法人代表（签字）：

签订地点：

签约时间：年_月_日

建设工程设计合同范本 9

订立合同双方：

建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；

设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任 务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计 划任务书，经甲乙双方充分协商，

特签订本合同，以便共同遵守。

第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方 承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积为＿＿＿＿平方 米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿＿＿＿。

第二条 甲方的义务

1.甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上报 批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资 源报告）燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设 计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在＿＿ 年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件 和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设 备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设 计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的 工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上 的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差 旅费均由甲方负责。

合同编号：77838 合同编号：_(由承接方编填) 委托方： 承接方： 签订日期：_ 项目名称：_ 项目建设地点： 委托方(甲方)：_ 承接方(乙方)：_

甲方委托乙方承担__工程设计，经双方 协商一致，签订本合同。

第一条本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计 合同条例》。 1.2 国家及地方有关工程察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条本合同设计项目的名称、阶段、规模、投资、设计内 容及标准 序号项目名称阶段规模投资设计内容及标准 工程特征及附注说明： __ 第三条甲方向乙方提交的有关资料及文件 第四条乙方向甲方交付的设计文件 第五条甲方应支付合同项目的设计费为_元(取费 计算标准详见表)。设计费的支付方法为 5.1 本合同生效后_内，甲方支付设计费总额的 20%， 计_元作为定金(本合同履行后，定金抵作设计费);

5.2 乙方提交_设计文件后_天内，甲方 支付设计费总额的_%，计_元。

5.3 乙方提交全部设计文件后_天内，甲方付清其 余的设计费，计_元。

第六条双方责任

6.1 甲方责任：

6.1.1 甲方按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向 乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，乙方按 本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;规定期限超过 15 天 时，乙方有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料 错误，或所提资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双 方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款 外，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费;

6.1.3 在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未 开始设计工作的，不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的， 甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设 计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付;

6.1.4 甲方应按本合同第五条规定的金额和时间向乙方支付 设计费用，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期 违约金。逾期超过 30 天时，乙方有权暂停履行下阶段工作， 并书面通知甲方。甲方上级对设计文件不审批或本合同项目停缓 建，甲方均应支付应付的设计费;

6.1.5 甲方要求乙方比合同规定时间提前提交设计文件时， 甲方应支付赶工费;

6.1.6 甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作生活及交 通等方便条件;

6.1.7 甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对 乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外 的项目，如发生情况，乙方有权索赔。

6.2 乙方责任：

6.2.1 乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方 交付设计文件;

6.2.2 乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救 措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方偿 付赔偿金，赔偿金最多与免收的设计费金额相等;

6.2.3 由于乙方自身原因，延误了按本合同第四条规定的设 计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分 之二;

6.2.4 合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍 返还定金;

6.2.5 乙方交付设计文件后，参加有关上级审查及根据审查 结论负责不超出原定计划任务书范围内的必要调整补充。乙方按 合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向甲方及 施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关设计问题和参 加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作， 可按所需工作量向甲方适当收取_元咨询服务费;

6.2.6 乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等 技术经济资料。如发生情况，甲方有权索赔。

第七条其他

7.1 甲方要求乙方派专人长期驻施工现场进行配合与解决有 关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

7.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方 自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定乙方交付的设计文 件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，乙方另收工本费。

7.3 本工程项目中，建筑材料、设备的加工定货，甲方需要 乙方设计人员配合时，所需费用由甲方承担。

7.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外 谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有 关设计任务的乙方参加。出国费用，除制装费外，其他费用由甲 方支付。

7.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，另行支 付费用。

7.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协 商解决。

7.7 本建设工程设计合同在履行过程中发生纠纷，委托方与 承接方应及时协商解释。协商不成时，双方同意由 仲裁委员会仲裁(双方不在本合同中约定仲裁 机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。

7.8 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充 协议与本合同具有同等效力。

7.9 本合同一式八份，甲乙双方各执四份。

7.10 本合同双方签章后，在 15 日内报项目所在地省级建设 行政主管部门规定的审查部门审查。双方认为必要时，到项目所

在地工商行政管理部门鉴证。双方履行合同规定的义务后，本合 同即行终止。

委托方单位名称：_ 承接方单位名称：

(盖章) (盖章) 法定代表人：__ 法定代表人： _ 单位_ 单位 邮政编码：_ 邮政编码： 电话：__ 电话： _ 电传：__ 电传： _ 传真：__ 传真： _ 开户银行：_ 开户银行：

银行帐号：_ 银行帐号：

签订合同代表(签字)：_签订合同代表(签字)：

日期：__年月日 日期：年__ 月__日

建设行政主管部门 工商行政管理部门 审查意见 鉴证意见 __ (盖章) (盖章) 审查号： 审查号： __ 审查日期：年__月__日 审查日期：__年 月_日

建设工程设计合同范本 10

单位级别编号：_ 工程名称：__ 工程编号：__

合同编号：__ 发包人：_ 设计人：_ 发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一致签订本合同， 合同条款如下： 第一条 合同签订依据 1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、 《建设工程勘察设计市场管理规定》和《建设工程勘察设计管理 条例》。 1．2 国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规 和规范性文件。 1．3 建设工程批准文件。见附件一。 1．4 城市规划管理部门批准文件。见附件二。 第二条 工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双 方相互提交的设计资料与设计文件。 2．1 设计内容涵盖甲方委托的该工程项目及项目中应包括 的各专业，具体内容应以可行性研究报告、设计任务书、中标标 书、双方认可的设计方案为准，如有需要补充的内容或仍有选择

余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等 可另行约定。

2．2 发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向 发包人提交的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附 表三。

第三条 设计收费及支付办法

3．1 本工程设计收费按照国家和北京市现行收费标准执行。 发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工提供 设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工 费，赶工费数额为_元。

3．2 本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向 设计人支付估算设计费总额的 20％作为定金，设计合同履行后， 定金可以抵做工程设计费。

3．3 设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计 人拨付应付设计费总额的 30％（不含定金）。

3．4 设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设 计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。

3．5 对采用新技术、新工艺、新设备、新材料，有利于提 高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人 可以在上浮 25％的幅度内协商确定收费额。

3．6 设计周期超过 12 个月时，设计人与发包人可根据不同 阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定。

3．7 工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕 墙检测费用、设计采用新结构新技术时发生的必要试验费用及其 发生的各种设计审查费用。

3．8 钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工 单位和专业公司负责完成。

第四条 双方责任

4．1 发包人责任

4．1．1 如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文 件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包 人对所提供资料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包 人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

4．1．2 按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、 工程设计费和约定的赶工费。

4．1．3 本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员配 合时，所需费用由发包人承担。

4．1．4 负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的 送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。

4．1．5 在不增加工程设计费总额情况下，发包人有责任就 本工程设计中所采用的新技术、新材料等项目，协助设计人办理 技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同 的附件，与本合同具有同等效力。

4．1．6 发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的 设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要 的工作条件，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人 留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另签订补充协 议或技术咨询服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。

4．2 设计人责任

4．2．1 设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发 包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要 求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负 责。

4．2．2 设计人在其设计文件中应注明本工程合理使用年限。

4．2．3 负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。 负责该项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题。按规定参 加该工程地基基础、主体结构（和主要隐蔽工程）和竣工质量验 收。

第五条 工程设计版权

本工程的设计版权属设计人所有，发包人有责任对此给予保 护，保护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、 计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付 的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本 合同外的项目，如发生情况，发包人应负法律责任，设计人 有权向发包人提出索赔。

第六条 设计变更与违约责任

6．1 由于发包人变更计划任务书、建设条件、施工技术条 件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的使用要求、 文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交 文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用 或出具支付返工费用具体金额承诺，每人每工日按壹千元计算。 如因上述变更导致重新设计的，则按本合同第七条 7．3 款执行， 结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同。

6．2 由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定 期限 15 天时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

6．3 发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设 计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向 设计人按应付该阶段工程设计费的__支付违约金。逾 期超过 30 天时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以

书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件 不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事件发生之日后_ 日内按 7．4 条款向设计人结算设计费。

6．4 发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约 金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并承担 其他相应的法律责任。

6．5 由于设计人原因而没有按本合同规定的时间提交设计 文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天， 减收该设计阶段设计费的__作为违约金。

6．6 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改 或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时，设计人除 负责采取补救措施外，应减收、免收直接受损失部分的设计费。 损失严重的，根据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际 发生的部分经济损失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的 事故责任度进行，也可在质量事故发生后由双方协商确定。

6．7 发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人 应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时， 应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费。

第七条 合同生效、中止与结束

7．1 本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授 权的代理人签字方为有效。授权委托文件为本合同的一部分。本 合同生效日期以双方中最后一方签字（或盖章）的日期为准。

7．2 本合同生效后，设计人负责将合同送北京市勘察设计 管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不 全时，发包人应提供齐全；双方认为必要时，可办理公证。

7．3 双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前 15 天书 面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一致意见，形成书面协 议作为本合同附件。未达成协议前，本合同继续有效。

7．4 因发包人原因要求中途停止设计工作的，已付定金不 退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该 设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半 时，发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时，按本条 7．3 款办理，结束本工程双方合同关系。

7．5 本合同以设计人向发包人提供本合同规定的全部工程 设计文件，发包人按本合同规定付清全部设计费之日起，终止本 合同关系，本合同另有条款约定的除外。

第八条 不可抗力

本合同在执行过程中，若发生不可抗力因素，使本合同不能 履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款 的约束。

第九条 合同纠纷解决方式 本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市 规划委员会申请调解，调解不成时，采取下列第（）种方式解决： 1．向北京仲裁委员会申请仲裁； 2．向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）； 3．向有管辖权的人民法院提起诉讼。 第十条 未尽事宜 本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合 同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、 传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法 律效力。 第十一条 附加条款 本合同附加条款如下： 第十二条 合同文本

本合同正副本一式_份，正本_份，副本_ 份，甲乙双方各执正本_份，甲方执副本_份，乙方 执副本_份，其中送管理部门__份备案，需公证或 投保时可适当增加副本。

合同签订地点：北京市

发包人（公章）：_ 设计人（公章）： __

法定代表人：__ 法定代表人：

授权签约代表： 授权签约代表： _

单位_ 单位__

邮政编码：_ 邮政编码： __

开户银行：_ 开户银行： __

开户账号：_ 开户账号： __

__年_月_日 __年_月_日

建设工程设计合同范本 11

订立公约两边：

构筑单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；

计划单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。

为了明了责任，分工协作，互助结束国度构筑项目标计划任 务，根据《构筑工程勘察计划公约条例》的法则和＿＿承诺的筹 划任务书，经甲乙两边富裕会商，特签订本公约，以便互助服从。

第一条工程名称、范围、投资额、构筑地点

甲主拜托乙方负担＿＿＿＿工程的计划项目，构筑安置面积 为＿＿＿＿平方米，承诺总投资为＿＿＿＿万元，构筑地点在＿ ＿＿＿。

第二条甲方的任务

１．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日过去，向乙方提交业经上 报承诺的计划任务书、工程选址报告，以及材料（或经过议定承 诺的资本报告）、燃料、水、电、运输等方面的和谈文件和能满 足初步计划要求的勘察资料、必要经过议定科研获得的技巧资 料。甲方在＿＿年＿＿月＿＿日施工图计划前，应供给经过议定 承诺的初步计划文件和能满足施工图计划要求的勘察资料、施工 的前提，以及有关配置的技巧资料。

甲方对上述资料必须包管质量，不得随便变动。

２．及时办理各计划阶段的计划文件审批工作。

３．在工程开工前，甲方应构造有关施工单位，由乙方进行 计划技巧交底；工程完工后，甲方应关照乙方参加完工验收。

４．在计划人员进入施工现场进行工作时，甲方应供给必要 的工作前提，并在糊口生涯上予以便利，在计划和施工进程中因 技巧上的特别必要进行实验，所需一切费用以及为互助甲方到外 埠的差旅费均由甲方当真。

５．甲方必须保护乙方的计划文件，不得擅自点窜，未经乙 方赞成，甲方不得复制、反复利用或擅自扩大构筑范畴。甲方有 任务保卫乙方的计划版权，不得让渡给第三方反复利用。

第三条乙方的任务

１．乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日过去，向甲方交付初步 计划文件；在＿＿年＿＿月＿＿日过去，向甲方交付技巧计划文 件；在＿＿年＿＿月＿＿日过去，向甲方交付施工图计划文件。 此中，初步计划文件一式＿＿份，技巧计划文件一式＿＿份，施 工图计划文件一式＿＿份，甲方另需增加文件份数和必要模型 费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日过去，乙方必须向甲方提交 终了扫数计划文件（包括概预算文件、材料配置清单）。

（大型构筑安置工程，甲乙两边可视详细环境分阶段进行计 划，在具有计划前提时，两边签订阶段计划公约，详细法则甲方 应提交各阶段计划资料的名称和日期，乙方交付计划文件的日 期，作为本公约的附件，详见附件（２）。）

２．乙方必须根据承诺的计划任务书或上一阶段计划的承诺 文件，以及有关计划技巧经济和谈文件、计划标准、技巧典范、 规程、定额等发起勘察技巧要乞降进行计划，提交符合质量的计 划文件。

３．初步计划经上级主管部分检察后，在原定任务书范畴内 的必要点窜，乙方该当真负担。

４．计划单位对所负担计划任务的构筑项目应互助施工，进 行施工前技巧交底，办理施工中的有关计划题目，当真计划变动 和点窜预算，参加潜藏工程验收和工程完工验收。

第四条计划的点窜和中断

１．甲方因故要求点窜工程的计划，经乙方赞成后，除计划 文件交付时候另定外，甲方应按乙方实际返工点窜工日，每工日 按＿＿元增付计划费，或按计划阶段中返工的工作量百分比谋 划。

２．原定任务书如有庞大变动而重作或点窜计划时，须具有 计划审批构造或计划任务书承诺构造的定见书，经两边会商，另 订公约。已经进行了的计划费用的付出，按前条方法谋划。

３．甲方因故要求半途中断计划时，应及时用书面关照乙方， 已付计划费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清计划费， 同时结束公约干系。

第五条计划费的数量和交付方法

本计划公约见效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相称于计划 费的２０％的定金，计划公约践诺后，定金抵作计划费；乙方向 甲方提交初步计划方案后＿＿天内，甲方应向乙方付出＿＿％的 计划费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方应向乙方 结清扫数计划费（计划周期较长的大型工程项目，施工图阶段的 计划费，可按单项工程计划结束后别离拨付）。

第六条嘉奖与违约责任

１．在公道的工程投资把握数内，因为乙方采取进步技巧或 公道发起而节减了工程投资，可以从节省投资额中提取＿＿％嘉 奖乙方。

２．因为甲方不能按期、精确供给有关计划资料，导致乙方 没法进行计划或造成计划返工，乙方除可将计划文件交付日期顺

延外，还应由甲方按乙方实际吃亏工日，以每日＿＿元谋划增付 计划费。

３．甲方不根据公约法则的时候向乙方付出定金和计划费， 应根据银行关于延期付款的法则，向乙方偿付违约金。

４．因为乙方的因为，耽搁计划文件的交付时候，每耽搁＿ ＿天，乙方应向甲方偿付相称于计划费的＿＿％的违约金（甲方 可在计划费中扣除）。

５．因乙方计划质量差劲引发返工，应由乙方连续美满计划 任务，并视酿成的吃亏华侈大小减收或免收计划费。对付因乙方 计划不对造成工程庞大质量变乱者，乙方除免收受吃亏部分的计 划费外，还应付与直接纳吃亏部分计划费相等的补偿金。

第七条别的

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿。

本公约自＿＿年＿＿月＿＿日两边签字后见效，扫数计划任 务结束后失效。本公约如有未尽事件，需经两边互助会商，作出 补充法则。补充协议与本公约具有划一出力，但不得与本公约内 容抵牾。

在公约履行中如产生胶葛，两边应及时会商办理。会商不可 时，两边属于联合部分的，由上级主管部分调整；调整不可，或

不属于联合部分的，可向国度法则的公约办理构造申请仲裁，也 能够直接向人民法院告状。

本公约本来一式二份，甲乙两边各执一份；公约副本一式＿ ＿份，送计委、建委、建行……等单位各保存一份。

构筑单位（甲方）：计划单位（乙方）： 代表人：＿＿＿＿代表人：＿＿＿＿ 关联人：＿＿＿＿关联人：＿＿＿＿ 通信处：＿＿＿＿通信处：＿＿＿＿ 德律风或电报：＿＿＿＿德律风或电报：＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿ ＿＿年＿＿月＿＿日订 附： （１）＿＿＿＿计划项目收费表： （２）＿＿＿＿工程计划补充和谈书。 ＿＿＿＿计划项目收费表

注：投资估算为甲方所提，计划后的投资金额以承诺的初步 计划概算或批改计划概算为准。

构筑单位：（盖印）计划单位：（盖印） 基建当真人：基建当真人： 签订收费和谈年代日 附件２ ＿＿＿＿工程计划补充和谈书 本和谈根据号构筑计划公约签订，为原公约的附件。 业经需式样计划，两边协议： 1、甲方应按时交以下构筑文件计划根本资料： 2、乙方在甲方按时提交上述文件、资料的前提下，应按时 交付以下计划文件： 构筑单位（盖印）计划单位：（盖印） 基建当真人计划室主任： 签订和谈日期年代日

建设工程设计合同范本 12

合同编号：

本合同由下列双方于省市签署： 甲方：公司 乙方：公司 甲乙双方因工程总体规划文件事宜，经协商一致， 达成本合同，共同遵守执行。 第一条 设计内容 乙方为甲方设计工程并编制工程总体 规划文件，主要内容包括： a.甲方厂区总平面布置; b.甲方第 1、2、3 期工程生产规模、产品、技术 方案分析与规划; c.甲方技术经济效益分析与预测。 第二条 设计期限 乙方于收到甲方提供的设计资料后天内向甲方交 付工程总体规划文件。 第三条 设计报酬及支付方式 甲方向乙方支付设计报酬人民币元，分两期支付， 具体如下：

a.本合同签署后个工作日内支付元; b.乙方提交工程总体规划文件并经甲方审核通过 后个工作日内支付元。 第四条 各方义务 a.甲方义务 (1)及时向乙方提供编制工程总体规划文件所需 基础资料; (2)如期向乙方支付报酬。 b.乙方义务 (1)按期交付工程总体规划文件及其相关的图纸 和技术文件资料; (2)及时解决工程总体规划文件中涉及有关的技 术问题。 第五条 工程验收 a.乙方编制的工程总体规划文件需经甲方专家委 员会审核。 b.甲方专家委员会须于收到乙方提交的工程总体 规划文件之日起个工作日内进行审核并提出意见，甲

方专家委员会未于前述期限内提出意见，视为甲方接受乙方编制 的工程总体规划文件。

c.甲方专家委员会对工程总体规划文件提出异议 或意见的，乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起 个工作日内对工程总体规划文件进行修改 后提交甲方专家委员会审核;经甲方专家委员会次审核， 工程总体规划文件未获通过，甲方有权拒绝接受 工程总体规划文件，不向乙方支付第二期报酬。

第六条 其它 本协议一式份，具有相同法律效力。各方当事人 各执份，其他用于履行相关法律手续。 甲方(盖章)：公司 乙方(盖章)：公司 授权代表(签字)： 授权代表(签字)： 年_月_日 年_月_日

建设工程设计合同范本 13

工程名称： 工程地点：_ 合同编号：

（由设计人编填） 设计证书等级：__ 发包人：__ 设计人：__ 签订日期： 发包人：__ 设计人：__ 发包人委托设计人承担_ 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。依照《中华人民共和 国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政 法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设 工程施工项协商一致，订立本合同。 第一条 本合同依据下列文件签订： 1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资 及设计费等见下表。

序号 分项目名称 建设规模 设计阶段及内容 估算总投资 （万元） 费率% 估算设计费（元） 层数 建筑面积 （m2） 方案 初步设计 施工图 第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件：

序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件： 序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜 第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。 付费次序 占总设计费 % 付费额

（元） 付费时间 （由交付设计文件所决定） 第一次付费 20%定金 第二次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费 说明： 1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。 2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾 款。 3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多 退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补 充协议。 4.本合同履行后，定金抵作设计费。

第六条 双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内 向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责， 发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以内，设计 人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限 15 天时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。

6.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资 料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工 时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确 有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计 费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设 计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.3 发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料 及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入 的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员， 提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资 料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人 对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人 转让或用于本合同外的项目，如发生情况，发包人应负法律 责任，设计人有权向发包人提出索赔。

6.2 设计人责任：

6.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出 的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合 格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 设计人采用的主要技术标准是：

6.2.3 设计合理使用年限为年。

6.2.4 设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及 份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设 计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调 整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项 目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关 设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人 仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务 费，收费额由双方商定。

6.2.6 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、 转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生情况并 给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

第七条 违约责任：

7.1 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人 未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作 的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按 该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部 支付。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支 付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违 约金。逾期超过 30 天时，设计人有权暂停履行下阶段工作， 并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不 审批或本合同项目停缓建，发包人均按 7.1 条规定支付设计费。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或 补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责 采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的 根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金 由双方商定为实际损失的％。

7.4 由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设 计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收 设计费的千分之二。

7.5 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双 倍返还定金。

第八条 其他

8.1 发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决 有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发 包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的 设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设 计人另收工本费。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设 备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定 生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时， 所需要费用由发包人承担。

8.4 发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对 外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担 有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用 由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另 行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协 商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由 当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 仲裁委员会仲裁。双方当 事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的， 可向人民法院起诉。

8.8 本合同一式__份，发包人 _份，设计人__份。

8.9 本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生 效。

8.10 本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管 部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商 行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同 即行终止。

8.11 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及 双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分， 与本合同具有同等法律效力。

8.12 其它约定事项： 发包人名称： 设计人名称： （盖章） （盖章） 法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字） 委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字） 住 所： 住 所： 邮 政 编 码： 邮 政 编 码： 电 话： 电 话： 传 真：

传 真： 开 户 银 行： 开 户 银 行： 银 行 帐 号： 银 行 帐 号： 建设行政主管部门备案： 鉴 证 意 见： （盖章） （盖章） 备 案 号： 经 办 人： 备 案 日 期： 年 月 日 鉴 证 日 期： 年 月 日

建设工程设计合同范本 14

建设单位：，以下简称甲方； 设计单位：，以下简称乙方。

根据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合 国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特 签订本合同，以便共同遵守。

一、工程名称

甲方委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面 积为平方米，建设地点在。

二、甲方义务

1、在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计 技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

2、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要 的工作条件。

3、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙 方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有 义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

三、乙方义务

1、乙方必须按照国家工程建设强制性标准和国家规定的建 设工程设计深度要求进行设计，并在年月 日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式

份，技术设计文件一式份，施工图设计文件 一式份。

2、乙方编制的设计文件，应当满足编制施工招标文件、主 要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要；同时编制施工图 设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的' 需要，并注明建设工程合理使用年限。

3、乙方对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行 施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更， 参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

四、设计费

甲方将乙方提供的设计文件交由 3-5 家工程公司报价，若上 述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性 付给乙方设计费人民币元。

五、违约责任

1、甲方不按照合同规定向乙方支付设计费，应根据银行关 于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

2、由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误 天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的％的 违约金（甲方可在设计费中扣除）。

3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计 任务，并视造成的损失浪费大小退还设计费。对于因乙方设计错 误造成工程质量事故者，乙方应承担赔偿金。

六、其它 本合同自年月日双方签章后 生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定， 补充协定与本合同具有同等效力。 本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。 本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。 建设单位（甲方）（盖章）： 设计单位（乙方） （盖章）： 代表人（签字）： 代表人（签字）： 年_月_日 年_月_日 签订地点： 签订地点：

建设工程设计合同范本 15

订立合同双方： 建设单位：＿＿＿＿，以下简称甲方； 设计单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任 务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和＿＿批准的计 划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。

第一条工程名称、规模、投资额、建设地点

甲主委托乙方承担＿＿＿＿工程的设计项目，建筑安装面积 为＿＿＿＿平方米，批准总投资为＿＿＿＿万元，建设地点在＿ ＿＿＿。

第二条甲方的义务

１．甲方应在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向乙方提交业经上 报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的 资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初 步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在 ＿＿年＿＿月＿＿日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计 文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有 关设备的技术资料。

甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

２．及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

３．在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行 设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

４．在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要 的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术 上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的 差旅费均由甲方负责。

５．甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙 方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有 义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

第三条乙方的义务

１．乙方必须在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付初步 设计文件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付技术设计文 件；在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向甲方交付施工图设计文件。 其中，初步设计文件一式＿＿份，技术设计文件一式＿＿份，施 工图设计文件一式＿＿份，甲方另需增添文件份数和需要模型 费，另行收费。＿＿年＿＿月＿＿日以前，乙方必须向甲方提交 完毕所有设计文件（包括概预算文件、材料设备清单）。

（大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设 计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计合同，具体规定甲方 应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日 期，作为本合同的附件，详见附件（２）。）

２．乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准 文件，以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、 规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设 计文件。

３．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内 的必要修改，乙方应负责承担。

４．设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工，进 行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更 和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

第四条设计的修改和停止

１．甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计 文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日 按＿＿元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计 算。

２．原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有 设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另 订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。

３．甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方， 已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工时，增付和结清设计费， 同时结束合同关系。

第五条设计费的数量和交付办法

本设计合同生效后＿＿天内，甲方应向乙方交付相当于设计 费的２０％的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费；乙方向 甲方提交初步设计方案后＿＿天内，甲方应向乙方支付＿＿％的 设计费；乙方向甲方提交施工图文件后＿＿天内，甲方应向乙方 结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的 设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

第六条奖励与违约责任

１．在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或 合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取＿＿％奖 励乙方。

２．由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方 无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺 延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日＿＿元计算增付 设计费。

３．甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费， 应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

４．由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误＿ ＿天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的＿＿％的违约金（甲方 可在设计费中扣除）。

５．因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计 任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方 设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设 计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

第七条其它

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿。

本合同自＿＿年＿＿月＿＿日双方签字后生效，全部设计任 务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出 补充规定。补充协定与本合同具有同等效力，但不得与本合同内 容抵触。

在合同执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成 时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或 不属于同一部门的，可向国家规定的合同管理机关申请仲裁，也 可以直接向人民法院起诉（仲裁或诉讼选择一种）。

本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；合同副本一式＿ ＿份，送计委、建委、建行……等单位各留存一份。

建设单位（甲方）：设计单位（乙方）：

代表人：＿＿＿＿代表人：＿＿＿＿

联系人：＿＿＿＿联系人：＿＿＿＿ 通讯处：＿＿＿＿通讯处：＿＿＿＿ 电话或电报：＿＿＿＿电话或电报：＿＿＿＿ 开户银行：＿＿＿＿开户银行：＿＿＿＿ 帐号：＿＿＿＿帐号：＿＿＿＿ ＿＿年＿＿月＿＿日订

#合同##协议#

通过上文，我们已经深刻的认识了建设工程设计合同，并知道它的解决措施，以后遇到类似的问题，我们就不会惊慌失措了。如果你还需要更多的信息了解，可以看看酷斯法的其他内容。

建筑安装工程承包合同计税金额-建设工程施工合同税费由谁承担

股份转让协议简单范本(5篇)