一、单项选择题（共70 题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1.根据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013，属于专业监理工程师职责的是( )。

A.组织编制监理规划，审批监理实施细则

B.组织编写监理日志，参与编写监理月报.

C.组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况

D.组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料

2．复核工程计量的有关数据，是( )的职责。

A.总监理工程师

B.总监理工程师代表

C.专业监理工程师

D.监理员

3. 工程实体质量监督以( )为主。

A.抽查方式

B.旁站方式

C.巡视方式

D.平行检验方式

4.关于第一次工地会议的说法，正确的是( )。

A.应由总监理工程师主持召开

B.施工单位应介绍派驻现场的组织机构、人员及其职责分工.

C.施工单位无需介绍其施工准备情况

D.会议纪要由施工单位负责整理

5.根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目,除特殊情况外，政府主管部门不再审批( )。

A.项目建议书

B.项目初步设计

C.项目开工报告

D.项目可行性研究报告

6.某工程由于业主方提供的施工图纸有误，造成施工总包单位人员窝工75工日，增加用工10工日；由于施工分包单位设备安装质量不合格返工处理造成人员窝工60工日，增加用工6工日。合同约定人工费日工资标准为80元，窝工补偿标准为日工资标准的80%，则业主应给予施工总包单位的人工费索赔金额是( )元。

A.5600

B.6800

C.9920

D.12080

7.某地下工程合同约定，计划1月份开挖土方80000m³，2月份开挖160000 m³，合同单价均为85元/ m³；计划3月份完成混凝土工程量500 m³，4月份完成450 m³，合同单价均为600元/ m³.而至各月底，经确认的工程实际进展情况为，1月份实际开挖土方90000 m³，2月份开挖180000 m³，实际单价均为72元/ m³；3月份和4月份实际完成的混凝土工程量均为400 m³，实际单价700元/ m³。到2月底，该工程的以工作量表示的进度偏差(SV)为( )万元。

A.170

B.-170

C.255

D. -255

8.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是( )。

A.单代号网络计划中的关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零

B.双代号时标网络计划中关键工作没有波形线

C.工程网络计划中的关键工作的总时差一定为零

D.双代号网络计划中的关键工作必定全在关键线路上

9.某公司为完成某大型复杂的工程项目，要求在项目管理组织机构内设置职能部门以发挥各类专家作用。同时从公司临时抽调专业人员到项目管理组织机构，要求所有成员只对项目经理负责，项目经理全权负责该项目。该项目管理组织机构宜采用的组织形式是( )。

A.直线式

B.强矩阵式

C.职能式

D.弱矩阵式

10．根据施工项目目标控制措施，下列选项中不属于组织措施的是()。

A.建立健全组织机构和规章制度，配备相应管理人员并明确岗位职责分工

B.完善沟通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作

C.做好施工合同交底工作，动态跟踪施工合同执行情况

D.建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进

11．从投标人的报价策略来说，下列情形中报价可低--些的情形是( )。

A.工期要求紧的工程.

B.支付条件好的工程

C.支付条件不理想的工程

D.投标对手少的工程

12．招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人后，应尽快与之签订合同，下列有关说法正确的是( )。

A.招标人和中标人应在中标通知书发出之日起20日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

B.合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容--致

C.中标人无正当理由拒签合同的，只退还投标保证金，不支付银行同期存款利息

D.招标人最迟应在书面合同签订后7日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息

13.根据.《标准施工招标文件》，承包人按照合同规定将隐蔽工程覆盖后，监理人又要求承包人对已覆盖部位揭开重新检验，经检验证明工程质量不符合要求，由此增加的费用和延误的工期应由( )承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计单位

14.在工程网络计划中，工作的最迟完成时间应为其所有紧后工作( )。

A.最早开始时间的最大值

B.最早开始时间的最小值

C.最迟开始时间的最大值

D.最迟开始时间的最小值

15．某道路工程划分为4个施工过程、5个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别为6天、4天、6天、2天。不考虑间歇时间和提前插入时间，则流水施工工期为( )天。

A.24

B.26

C.28

D.30

16．某基础工程包括开挖、支模、浇筑混凝土及回填四个施工过程，分3个施工段组织流水施工，流水节拍见下表，则该基础工程的流水施工工期为（）天。

A．17

B．20

C．23

D．24

17．为压缩某些工作的持续时间,通常需要采取一些措施来达到目的，下列属于组织措施的是( )。

A.增加劳动力和施工机械数量

B.改进施工工艺和施工技术

C.缩短工艺技术间歇时间

D.改善施工作业环境

18.质量管理体系的建立、健全要从编制完善体系文件开始，质量管理体系的运行、审核与改进都是依据文件的规定进行的，在质量管理体系文件中属于纲领性文件的是( )。

A.质量计划

B.质量要求

C.质量标准

D.质量手册

19．认证机构需要对认证合格的企业质量管理体系维持情况进行监督性现场检查，包括定期和不定期的监督检查，定期检查的周期是（）。

A．每半年一次

B．每年一次

C．每三年一次

D．每二年一次

20．某双代号网络计划中（以天为时间单位），工作K的最早开始时间为6，工作持续时间为4；工作M的最迟完成时间为22，工作持续时间为10；工作N的最迟完成时间为20，工作持续时间为5。已知工作K只有M、N两项紧后工作，工作K的总时差为( )天。

A.2 B.3 C.5 D.6

21.以下施工成本纠偏措施中属于经济措施的是（）。

A．实行项目经理责任制，落实成本管理的组织机构和人员

B．确定合适的施工机械、设备使用方案

C．及时准确地记录、收集、整理、核算实际支出的费用

D．密切关注合同履行的情况，防止被对方索赔

22．某工厂设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%。对这起质量事故的正确处理方法是（）。

A.修补处理

B.加固处理

C.不作处理

D.返工处理

23.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（ ）。

A .招标代表人2人，专家3人

B .招标代表人2人，专家4人

C .招标代表人2人，专家6人

D .招标代表人2人，专家7人

24．施工生产危险源是指施工现场及施工生产过程中危险的根源，一旦发生事故，其能量越多，其事故后果越严重，这属于（ ）。

A．第一类危险源

B．第二类危险源

C．重大危险源

D．一般危险源

25.内容包含应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案管理的应急预案是（ ）。

A．综合应急预案

B．专项应急预案

C．现场处置方案

D．基本应急预案

26．安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，其中重大风险的标示颜色是（ ）。

A．红

B．橙

C．黄

D．蓝

27.“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本要求和技术进步，最大限度的节约资源与减少，对环境实现“四节一环保”，其中“四节”是指（）。

A．节电、节能、节水、节材

B．节能、节地、节水、节材

C．节能、节水、节油、节材

D．节能、节电、节水、节地

28．施工现场出入口要求设置“五牌一图”，其中的“图”指（ ）。

A．建筑总平面图

B．消防设施平面布置图

C．施工现场总平面图

D．项目部组织结构图

29.应加强建筑垃圾的回收再利用，下列关于垃圾回收利用和处置的说法，正确的是（ ）。

A．力争使建筑垃圾的再利用和回收率达到40％

B．建筑物拆除产生的废弃物再利用和回收率大于30％

C．有毒有害废弃物的分类率应达到100％

D．可以将生活垃圾和危险废物混入建筑垃圾排放

30.项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（ ）。

A.④→①→③→②

B.①→②→③→④

C.①→③→②→④

D.②→④→③→①

31．根据《招标投标的法实施条例》，对3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（ ）万元人民币。

A．70

B．100

C．120

D．50

32.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差和自由时差( )天。

A.分别为1和0

B.均为1

C.分别为2和1

D.均为0

33.施工承包单位选用工程管理经验丰富、沟通协调能力和责任心强的项目经理主要是为了规避（ ）。

A．施工组织管理风险

B．施工质量安全风险

C．施工进度延误风险

D．工程款支付及结算风险

34.建设工程组织流水施工时，流水强度是指（ ）。

A．某施工专业队在某一施工段的持续工作时间

B．相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间

C．某某施工过程（或专业工作队）在单位时间内完成的工程量

D．某施工专业队在某一施工段进行施工的活动空间

35．在施工质量管理中，起决定性作用的因素是（）。

A．人的因素

B．材料的因素

C．机械的因素

D．方法的因素

36．某工程的单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为（ ）天。

37．业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位，该业主采用的施工任务委托模式是( )。

A.施工平行发承包模式

B.施工总承包模式

C.施工总承包管理模式

D.工程总承包模式

38.某单价合同履行中，承包人提交了已完工程量报告，发包人需要到现场计量，并在计量前24小时通知了承包人，但承包人收到通知后没有派人参加。则关于发包人现场计量结果的说法，正确的是( ) 。

A.以发包人的计量核实结果为准

B.以承包人的计量核实结果为准

C.由监理工程师根据具体情况确定

D.双方的计量核实结果均无效

39.某工程约定当价格波动超过一定范围时根据价格调整公式调整合同价格。已知不调部分占合同总价的15%，可调部分有人工费、运输费、钢筋价格、混凝土价格，其占合同总价的比例分别为20%、10%、25%、30%。基准日期的价格指数均为100，结算时采用的价格指数分别为110、105、106、108。若结算当月完成的合同金额1000万，则调整后的合同金额为（ ）万元。

A. 914

B. 1059

C. 1064

D. 1137

40．影响建设工程施工质量的因素“4M1E”，其中“1E”代表的是( )。

A.人的因素

B.机械的因素

C.材料的因素

D.环境的因素

41．下列工程担保中，应由发包人出具的有（ ）。

A.支付担保

B.履约担保

C.预付款担保

D.保修担保

42.斗容量1m3反铲挖土机，挖三类土，装车，挖土深度2m以内，小组成员两人，机械台班产量为5.86（定额单位100m3），则用该机械挖土100m3的人工时间定额为（ ）。

A.0.17工日

B.0.34工日

C.0.17台班

D.0.34台班

43.关键工作指的是（ ）的工作。

A.最迟完成时间与最早完成时间的差值最小

B.网络计划中总时差最小的工作

C.单代号网络计划中相邻工作时间间隔为零

D.双代号网络计划中两端节点都为关键节点

44.某独立土石方开挖工程采用工程量清单计价方式，建设工程施工合同约定合同估计工程量20万立方米，单价35元/立方米，当实际工程量超过估计工程量20％时，超过部分按30元/立方米结算，工程完工后，经业主确认的工程量为28万立方米，工程竣工应结算的土石方开挖工程总价格为（ ）万元。

A.840

B.980

C.960

D.940

45．对建设工程项目施工负有全面管理责任的是（ ）。

A.企业法定代表人

B.项目经理

C.项目总工程师

D.总监理工程师

46.根据《标准施工招标文件》，现场地质勘探资料、水文气象资料的准确性应由（ ）负责。

A．地质勘察单位

B．发包人

C．承包人

D．监理人

47.分部分项工程成本分析“三算”对比分析，是指（ ）的比较。

A．预算成本、目标成本、实际成本

B．概算成本、预算成本、决算成本

C．月度成本、季度成本、年度成本

D．预算成本、计划成本、目标成本

48．关于成本加酬金合同的说法，正确的是（ ）。

A．采用该计价方式对业主的投资控制不利

B. 成本加酬金合同不适用于抢险、救灾工程

C. 成本加酬金合同不宜用于项目管理合同

D．对承包商来说，成本加酬金合同比固定总价合同风险高

49.网络计划中，若工程中某项工作的总时差由原计划的3 天变为-3 天，则说明（ ）。

A．该工作拖后3 天，总工期拖后3 天

B．该工作拖后6 天，总工期拖后3 天

C．该工作拖后6 天，总工期拖后6 天

D. 该工作拖后3 天，总工期拖后6 天

50.下列干扰事件中，承包商不能提出工期索赔的是( )。

A.工程师指示承包商加快施工进度

B.开工前发包人原因引起的暂停施工

C.异常恶劣的气候条件

D.发包人原因造成工期延误

51．某双代号网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作M 的开始节点和完成节点均为关键节点。关于工作M 的说法，正确的是（ ）。

A.工作M 是关键工作

B.工作M 的自由时差为零

C.工作M 的总时差等于自由时差

D.工作M 的总时差大于自由时差

52.施工企业在选派项目经理阶段，需要编制( )，以作为项目经理的责任成本目标。

A.竞争性成本计划

B.指导性成本计划

C.实施性成本计划

D.考核性成本计划

53．在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是( )

A.钢钉B.水泥C.钢筋D.石子

54.某建设工程网络计划如下图,工作C 的自由时差是（ ）天。

A.2 B.0 C.1 D.3

55．根据《建设工程工程量清单计价规范》，因不可抗力事件导致的损害及其费用增加，应由承包人承担的是（ ）。

A. 工程本身的损害

B. 承包人的施工机械损坏

C. 发包方现场的人员伤亡

D. 工程所需的修复费用

56.某工程商品混凝土的计划产量500 m3、单价540 元/m3 、损耗率4%，实际产量550m3、单价590 元/m3 、损耗率3%。如采用因素分析法进行施工成本分析，产量、单价、损耗率对成本的影响程度分别是( )。

A.产量增加使成本增加30680 元；单价提高使成本增加26000 元；损耗率下降使成本减少3245 元

B.产量增加使成本增加30680 元：单价提高使成本增加28600 元；损耗率下降使成本减少2700 元

C.产量增加使成本增加28080 元；单价提高使成本增加28600 元；损耗率下降使成本减少2700 元

D.产量增加使成本增加28080 元；单价提高使成本增加28600 元；损耗率下降使成本减少3245 元

57. 某工程的赢得值曲线如下图，关于t1 时点成本和进度状态的说法，正确的是( )。

A.费用节约、进度超前

B.费用超支、进度拖延

C.费用节约、进度拖延

D.费用超支、进度超前

58.某项目拆除爆破工程，发生安全事故造成70 人重伤，6 人死亡，该事故属于（ ）。

A．一般事故

B．较大事故

C．重大事故

D．特别重大事故

59.某商品混凝土的目标产量为500m3,单价为660 元，损耗率为5%，实际产量为520m3 ，单价为680 元，损耗率为3%。运用因素分析法分析，损耗率下降使成本减少了( )元。

A.3848

B.6864

C.7072

D.7784

60．以单位工程为成本核算对象的综合成本的分析方法是( )。

A.分部分项成本分析

B.月（季）度成本分析

C.年度成本分析

D.竣工成本的综合分析

61.《简明标准施工招标文件》的适用对象是( )。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000 万元的非政府投资工程

C.工期为10 个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程

62.与邀请招标相比，不属于公开招标主要特点有（ ）。

A．有利于公平竞争

B．有利于缩短招标时间

C．资格预审工作量大

D．以招标公告形式告知潜在投标人

63. 下列建设工程项目招投标活动中，属于合同要约行为的是（ ）。

A．订立承包合同B．发布招标公告

C．提交投标文件D．发出中标通知书

64.某些工程质量问题虽然不达到规定的要求或标准，但是不影响结构安全、生产工艺和使用要求的，可以（ ）。

A.修补处理B.返工处理C.不作处理D.加固处理

65．利用直方图分布位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力（ ）

A.偏小，需要整改B.处于临界状态，极易出现不合格

C.适中，符合要求D.偏大，不经济

66.当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（ ）的定为A类问题，进行重点管理。

A.90-100％ B.80-100％ C.0-80％ D.80-90％

67．采用最低评价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，应以( )的优先。

A施工组织的设计得分高

B.施工方案的分高

C.施工项目经理得分高

D.投标报价低

68．为了持续成功，组织需要管理与供方的关系。这是质量管理原则中的( )原则。

A.过程方法

B.循证决策

C.改进

D.关系管理

69. 根据《职业健康安全管理体系要求及使用指南》,属于“运行”部分的内容是（ ）

A.管理评审

B.危险源辨识

C.理解组织及其所处的环境

D.应急准备和响应

70．根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定。承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后，监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求，则重新检验的费用( )。

A.应由承包人承担

B.应由发包人承担

C.应视重新检验结果，确定由哪方承担

D.因监理人未对隐蔽工程进行验收，应由监理人承担

二、多项选择题（共25 题，每题2 分。每题的备选项中，有2 个或2 个符合题意，至少有1 个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项的0.5 分）

71.责任矩阵可以清楚地表示每一个成员在项目实施过程中所承担的责任。任务执行者在项目管理中的角色通常有（ ）。

A．负责人

B．支持者

C．参与者

D．检查者

E．审核者

72．某工程项目时标网络图如下图所示，则（ ）。

A．工作I 的最早开始时间为第10 天

B．工作D 的总时差为3d

C．工作C 的自由时差为2d

D．工作C 的最迟开始时间为第2 天

E．工作D 的最迟完成时间为第12 天

73．根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有（ ）。

A.增加工作内容

B.提供图纸延误

C.出现异常恶劣的气候条件

D.发包人延迟提供建筑材料

E.现场查勘滞后

74.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施工工期拖延。在此情况下，( )可以提出索赔。

A.承包人向发包人

B.承包人向勘察单位

C.分包人向发包人

D.分包人向承包人

E.发包人向监理

75．下列选项中，属于加快的成倍节拍流水施工的特点有（ ）。

A．施工过程数等于施工段数

B．施工段之间没有空闲时间

C．专业工作队数等于施工过程数

D．同一施工过程在其各施工段上的流水节拍成倍数关系

E．相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数

76.根据《建设工程项目管理规范》，项目经理的权限有（ ）。

A．全权负责组建项目经理部

B．主持项目经理部工作

C．参与项目招投标

D．决定项目分包人

E．在授权范围内协调项目内外关系

77．根据《标准施工合同》，属于发包人原因可以延长合同工期的情形有（ ）。

A.增加工作内容

B.提供图纸延误

C.出现异常恶劣的气候条件

D.发包人延迟提供建筑材料

E.现场查勘滞后

78．下列属于分部工程质量验收合格应符合的规定的是（ ）。

A．主控项目的质量经抽样检验应全部合格

B．所含分项工程的质量应验收合格

C．质量控制资料应完整、真实

D．有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求

E．观感质量应符合要求

79．某梁板浇筑后没有采取覆盖措施，主梁在达到设计强度80%后拆模。主体封顶后，发现所有主梁底部均有裂缝出现，裂缝多为斜向，倾角50°～60°，裂缝多在梁端附近，裂缝深度较浅，宽度大多在0.1～0.35mm 之间。对题中裂缝的处理方法正确的为( )。

A.不用处理

B.对于不大于0.2mm 的裂缝，可以采用表面密封法处理

C.对于不大于0.2mm 的裂缝，可以采用嵌缝密封法处理

D.对于大于0.3mm 的裂缝，可以采用嵌缝密封法处理

E.所有裂缝应采用灌浆修补法处理

80．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，应当组织专家施工方案论证的有（ ）。

A.深基坑工程

B.地下暗挖工程

C.脚手架工程

D.高大模版工程

E.爆破工程

81．编制人工定额时，工人必需消耗的工作时间包括（ ）。

A．多余和偶然工作时间

B．休息时间

C．辅助工作时间

D．施工本身造成的停工时间

E．准备与结束工作时间

82．影响施工现场周转性材料消耗的主要因素有（ ）。

A.第一次制造时的材料消耗量

B.每周转使用一次材料的损耗

C.周转使用次数

D.周转材料的最终回收及其回收折价

E.材料的测算方法

83.根据《标准施工招标文件》，在合同履行中可以进行工程变更的情形有（ ）。

A.改变合同工程的标高

B.改变合同中某项工作的施工时间

C.为完成工程需要追加的额外工作

D.改变合同中某项工作的质量标准

E.取消合同中某项工作，转由发包人实施

84.根据《建设工程施工合同（示范文本） 》（GF-2013-0201），发包人责任和义务有（ ）

A.办理建设工程施工许可证

B.办理建设工程规划许可证

C.办理工伤保险

D.提供场外交通条件

E.负责施工场地周边的环境保护

85.单位工程施工组织设计和分部(分项)工程施工组织设计都具备的内容有（ ）。

A.施工方法

B.资源配置计划

C.施工部署

D.工程概况

E.主要技术经济指标

86．根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，检验批质量验收合格应满足的条件有（ ）。

A.主控项目经抽样检验全部合格

B.一般项目经抽样检验全部合格

C.具有完整的施工操作依据

D.具有总监理工程师的现场验收证明

E.具有完全的质量检查记录

87．下列机械工作时间中，属于机械工作必需消耗的时间有（ ）

A．不可避免的无负荷工作时间

B．多余工作时间

C．有效工作时间

D．低负荷下工作时间

E．非施工本身造成的停工时间

88.关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的有（ ）。

A．分部分项成本分析是施工项目成本分析的基础

B．必须对施工项目所有的分部分项进行成本分析

C．分部分项成本分析的方法是实际成本与目标成本比较

D．分部分项成本分析的对象为已完分部分项工程

E．对主要的分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析

89．下列成本分析工作中，属于综合成本分析的有（ ）。

A．年度成本分析

B．工期成本分析

C．资金成本分析

D．月度成本分析

E．分部分项工程成本分析

90．建筑工程施工质量验收应划分为（ ）。

A.单位工程

B.分部工程

C.分项工程

D.室外工程

E.检验批

91．下列属于施工成本管理组织措施的有（ ）

A. 落实施工成本管理的组织机构和人员

B. 确定最合适的施工机械、设备

C. 加强调度、避免因施工计划不周造成窝工

D. 新技术、新材料的应用

E. 对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

92.施工成本分析的具体方法有（ ）112

A. 比较法B. 比率法C. 预测法

D. 连环置换法E. 差额计算法

93.与公开招标相比，邀请招标的特点有( )

A.以投标邀请书的形式邀请投标人

B.邀请投标人的数量须在5 家

C.招标人对潜在投标人能力较为了解

D.适合于投标资质要求高的重大工程

E.招投标周期缩短且评标工作量小

94.根据《标准施工招标文件》，关于投标报价算术错误处理的说法，正确的有（ ）。

A．投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B．依据单价计算结果与总价金额不一致的，以总价金额为准

C．评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正，并对投标人有约束力

D．投标文件中发现报价金额小数点有明显错误的，应予否决投标

E．投标人不接受对其投标报价的算术错误进行修正的，应予否决投标

95.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，并获得合理利润的情形有（ ）。

A. 发现文物、化石等的处理

B. 发包人改变合同中任何一项工作的质量要求

C. 发包人未按合同约定及时支付工程进度款导致暂停施工

D. 隐蔽工程重新检验质量合格

E. 不可抗力事件发生后的清理工作

从上文内容中，大家可以学到很多关于某工程合同价为1000万元,合同约定的信息。了解完这些知识和信息，酷斯法希望你能更进一步了解它。

咋样知道诈骗犯有没有案底 怎么能知道诈骗案的进展

经济合同中货物买卖合同争议提起诉讼和仲裁的期限